建筑施工合同【熱門】
在人們越來越相信法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家整理的建筑施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
建筑施工合同1
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，參照該項(xiàng)目主體工程條款，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
二、工程范圍：
三、合同工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日，工期日歷 天，不可避免的自然災(zāi)害除外。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到本工程招標(biāo)文件及主體工程相關(guān)條款約定的技術(shù)規(guī)范。
五、合同價(jià)款：本工程采用總價(jià)包干形式即包工包料的固定價(jià)格形式發(fā)包。合同價(jià)格為施工圖紙所涵蓋內(nèi)容共人民幣 元整（￥： 元）。
六、工程款的結(jié)算及支付：
本協(xié)議所涉及工程款的支付：采用無預(yù)付款方式，承包人按照本協(xié)議要求完成施工任務(wù)后，向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗(yàn)收計(jì)量報(bào)告及工程款支付資料，經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格和簽字認(rèn)可，并通過相關(guān)程序?qū)徟�，由發(fā)包人支付工程款60%;在整個(gè)工程竣工驗(yàn)收合格和完成工程結(jié)算及決算審計(jì)工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作為質(zhì)量保修金在工程保修期滿后無任何質(zhì)量問題即無息付清。
七、各方權(quán)利和義務(wù)：
�。ㄒ唬� 發(fā)包人
1、開工前向承包人提供現(xiàn)場的水準(zhǔn)點(diǎn)及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設(shè)計(jì)單位、工程質(zhì)量監(jiān)督等人員參加圖紙會審，并由設(shè)計(jì)人員交待技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。
3、對承包人在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)操作或出現(xiàn)質(zhì)量和安全隱患時(shí)，有權(quán)下達(dá)停工通知，并要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。
�。ǘ� 承包人
1、按招投標(biāo)文件和主體工程合同條款規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)定辦理工程建設(shè)過程中（含招投標(biāo)）屬于承包人辦理的各項(xiàng)手續(xù)，并承擔(dān)其稅費(fèi)。
2、負(fù)責(zé)施工用水、用電、續(xù)接和臨時(shí)設(shè)施的`準(zhǔn)備工作及其費(fèi)用。
3、嚴(yán)格按施工圖及說明進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定時(shí)間如期完工，工程完工后清運(yùn)建筑垃圾及多余土方，做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中，要注意安全生產(chǎn)、文明施工，如發(fā)生安全事故一切責(zé)任均由承包人承擔(dān)（包括承擔(dān)安全部門或機(jī)構(gòu)作出的處罰），發(fā)包人概不負(fù)責(zé)。
5、工程完工后，承包人應(yīng)及時(shí)整理工程結(jié)算資料，通過有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行決算，向發(fā)包人申請進(jìn)行竣工結(jié)算、決算審計(jì)和撥付工程價(jià)款。
6、承包人應(yīng)按技術(shù)規(guī)范要求施工，隨時(shí)接受發(fā)包人、監(jiān)理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協(xié)議時(shí)，承包人以現(xiàn)金的方式交納履約保證金 萬元（￥：萬元）到發(fā)包人帳戶。依據(jù)本次的招標(biāo)文件規(guī)定，若承包人不全面履行合同出現(xiàn)違約情況，發(fā)包人將按招標(biāo)文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個(gè)工程驗(yàn)收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質(zhì)量要求：參照主體工程合同條款執(zhí)行。
九、違約責(zé)任：參照主體工程合同條款執(zhí)行。
十、本協(xié)議如與主體工程合同有相抵觸的，以主體工程合同為準(zhǔn)。
十一、在工程施工過程中，發(fā)包方書面給予承包方的工作聯(lián)系函屬本協(xié)議的補(bǔ)充文書，與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份，發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份，公證人面軍執(zhí)一份，自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效，履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜，經(jīng)合同方共同協(xié)商解決。
發(fā)包人簽章：（公章） 承包人（公章）
年 月 日
建筑施工合同2
甲方(發(fā)包人)：__________________
乙方(承包人)：__________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，為維護(hù)雙方經(jīng)濟(jì)利益，明確義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商一致，特簽訂本合同。
一、勞務(wù)分包工作對象及勞務(wù)內(nèi)容
1.1工程名稱：公共租賃住房樓
1.2工程地點(diǎn)：
1.3分包范圍：圖紙包含所有鋼筋工程量
1.4承包方式：甲方以包工不包料的形式承包給乙方。
二、合同價(jià)款
2.1工程合同價(jià)款，根據(jù)國家現(xiàn)行相關(guān)法律規(guī)范按建筑面積以每平方米乘以單價(jià)元(人民幣)計(jì)算，大寫元(人民幣)。
三、分包工作期限
開工日期：__________年____月____日
竣工日期：__________年____月____日
總?cè)諝v天數(shù)為天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1、工程質(zhì)量：按國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》本工作必須達(dá)到質(zhì)量評定合格等級。
4.2、文明施工：做到文明施工，承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款。
五、合同價(jià)款與支付方式
5.1、正負(fù)零以下按單層建筑面積的.1/2計(jì)算，閣樓按單層建筑面積的1.5倍計(jì)算。
5.2、合同簽訂生效，基礎(chǔ)驗(yàn)收合格后支付該工程量價(jià)款的90%，主體部分每層封頂后支付相應(yīng)層工程量價(jià)款的85%，抹灰完畢后再支付10%，其余部分價(jià)款交工后付清。
六、雙方義務(wù)
6.1、甲方提供住宿、材料，如有變更雙方協(xié)商解決。
6.2、乙方應(yīng)該按圖紙施工，保質(zhì)保量完成。
七、分包合同自雙方簽字蓋章后生效，并在分包工程竣工交付、雙方簽訂分包工程保修合同、發(fā)包人付清分包工程結(jié)算尾款后終止，中途離場、清場本合同自行終止。
八、合同份數(shù)
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效應(yīng)。
合同簽訂時(shí)間：__________________
甲方：__________________乙方：__________________
__________年____月____日
建筑施工合同3
甲方(戶主)：住址：
乙方(承包人)：住址：
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
一、承包方式：包工不包料。
二、承包價(jià)：按每平方米元計(jì)算，本承包價(jià)格包括工人的.務(wù)餐費(fèi)、香煙費(fèi)。
三、付款方法：工程開工甲方預(yù)付元，結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付元，余款年春節(jié)前結(jié)清。
四、工期：開工日期為農(nóng)歷月日(月日)開工，施工日歷天天即年月日竣工。
五、質(zhì)量：乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量，施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改，如堅(jiān)持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。
六、安全管理：施工中乙方應(yīng)加強(qiáng)安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費(fèi)用和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
七、雙方責(zé)任和義務(wù)：
甲方：
①應(yīng)保證建筑材料及時(shí)到場不影響乙方使用。
乙方：
①負(fù)責(zé)建筑施工的垂直運(yùn)輸設(shè)備、拌料機(jī)械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
�、诮ㄖ牧线M(jìn)場時(shí)間乙方應(yīng)提前通知甲方提供，否則甲方不負(fù)有責(zé)任。
③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。
八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結(jié)清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同4
發(fā)包方(簡稱甲方)
承包方(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關(guān)法律規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條 概況
1、甲方工程項(xiàng)目系合法審批。
2、工程施工地點(diǎn)：
3、工程承包方式：
4、總價(jià)款： 元，大寫(人民幣)： 經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分工程款按成本價(jià)向甲方計(jì)收。
5、工期： 天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;
第二條 工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應(yīng)費(fèi)用。
二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
三、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
四、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上，工期相應(yīng)順延。
五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應(yīng)按工程總造價(jià)的3向甲方支付違約金，甲方有權(quán)直接在工程款中扣除。
第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
一、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方在約定時(shí)間不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。如甲方提出復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方按要求辦理復(fù)驗(yàn)，如復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應(yīng)提前24小時(shí)通知甲方。
二、乙方須在交付前一星期交付工程質(zhì)量驗(yàn)收整改通知單給甲方，以便對不合格項(xiàng)目提前維修完善。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
一、由于乙方原因造成質(zhì)量事故或返工，其返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不順延。
二、工程竣工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到通知7天內(nèi)組織驗(yàn)收并辦理驗(yàn)收、面積核實(shí)、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的`人工費(fèi)，看管費(fèi)每天100元人民幣。
三、材料在使用前，乙方應(yīng)提供給甲方樣品，并經(jīng)甲方確認(rèn)后，方可使用。乙方在施工過程中，應(yīng)自覺接受用戶監(jiān)督，嚴(yán)格按照裝修設(shè)計(jì)方案施工，裝飾材料應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算表中規(guī)定的材質(zhì)及價(jià)格采購，保質(zhì)保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認(rèn)可后按報(bào)價(jià)規(guī)定價(jià)格購進(jìn)并使用。如發(fā)現(xiàn)裝修期間與合同規(guī)定的材料和工藝不相符，甲方有權(quán)要求拆除重做所浪費(fèi)的材料及人工均由乙方負(fù)責(zé)。
四、乙方出具的施工圖須經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設(shè)計(jì)方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規(guī)定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費(fèi)。
五、根據(jù)合同要求，乙方應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成裝修任務(wù)，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時(shí)向乙方提出修改方案，甲乙雙方認(rèn)可后按修改方案施工、驗(yàn)收、結(jié)算。
六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后，方可施工。
七、乙方在施工過程中，由于操作不當(dāng)造成火災(zāi)及人身傷亡事故由乙方負(fù)全部責(zé)任。
第五條 付款方式
1、簽訂合同七天內(nèi)，支付工程款總額 %，計(jì)為 元整;
2、工程進(jìn)展到 ,支付工程款總額 %， 計(jì)為 元整;
3、工程進(jìn)展到 ,支付工程款總額 %， 計(jì)為 元整;
4、工程驗(yàn)收合格一周內(nèi)支付工程總額的 % ，計(jì)為 元整;
5、按工程總額的 %為質(zhì)保金，計(jì)為 元整;
第六條 其它
一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。
二、施工完畢甲乙雙方可按實(shí)際施工面積和項(xiàng)目進(jìn)行工程結(jié)算。
三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權(quán)按工程總價(jià)的5每日收取滯納金。
第七條 保修的約定
一、保修期限為 天，自通過甲方的竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質(zhì)量或加工工藝不當(dāng)?shù)纫蛩厮斐傻馁|(zhì)量問題(非竣工驗(yàn)收后人為造成的損壞視為質(zhì)量問題)的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應(yīng)的人工費(fèi)。
三、如乙方怠于履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)另行委托
第三方進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
建筑施工合同5
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方恰商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍：
模板工程：配合安裝工程預(yù)留洞口、預(yù)埋件的制作、現(xiàn)場安全文明施工項(xiàng)目的全部工程，所有大型機(jī)械由甲方提供。(含二次結(jié)構(gòu)所有內(nèi)容)
4.模板工程
模板材料計(jì)劃，現(xiàn)場配模制作與安裝，拆模清理，刷油，起釘及
按指定地點(diǎn)堆放，負(fù)責(zé)內(nèi)外架搭設(shè)、拆除(包括零星支模、拆除)。
二、雙方權(quán)利義務(wù)：
1.甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工所需要的安全條件。
2.甲方負(fù)責(zé)編制施工進(jìn)度計(jì)劃，施工組織設(shè)計(jì)。管理目標(biāo)，乙方及時(shí)配合甲方完善資料的簽字，收集、實(shí)驗(yàn)等工作。
3.甲方負(fù)責(zé)工程測量定位與大線的放線，乙方技術(shù)人員必須配合參與。
4.甲方及時(shí)提供現(xiàn)場施工用的物料。
5.乙方現(xiàn)場要有持證上崗的電工、機(jī)修人員。負(fù)責(zé)設(shè)備的接線維修和保養(yǎng)。
6.乙方要嚴(yán)格按照圖紙規(guī)范和甲方的技術(shù)交底進(jìn)行施工。乙方現(xiàn)場施工人員必須聽從項(xiàng)目部管理及的工作安排，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
7.每天下班前要對施工現(xiàn)場材料、機(jī)具清理。對于已經(jīng)完成的工程乙方要負(fù)責(zé)保護(hù)保養(yǎng)。
8.在施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)交底不清楚，錯誤，不合理的地方，應(yīng)及時(shí)提出。
9.乙方在施工過程中要合理的利用原材料，不能出現(xiàn)浪費(fèi)等現(xiàn)象，否則將按照浪費(fèi)材料的2倍進(jìn)行賠償。
10.在施工過程中要注意個(gè)人安全，進(jìn)入施工現(xiàn)場必須佩帶安全帽，不能穿拖鞋。文明施工，在施工現(xiàn)場不能進(jìn)行喝酒。
三、付款方式：
按每個(gè)月進(jìn)度工程量結(jié)算，月進(jìn)度百分之五十，工程整體交工30天之內(nèi)支付剩余款項(xiàng)的百分之五十。
四、安全文明公約：
1.要聽從工地管理人員的.統(tǒng)一調(diào)配，各工程質(zhì)檢的協(xié)調(diào)合作。
2.嚴(yán)禁打架斗毆，群眾鬧事，如有發(fā)生每次罰款500-2000元。
3.注意個(gè)人衛(wèi)生及公共衛(wèi)生，文明用語，禮貌待人。
4.乙方要保證足夠的施工人數(shù)，滿足施工的進(jìn)度需要。
5.如發(fā)生偷盜事件，按所有物品的2倍進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
五、違約：
1.本合同隊(duì)對雙方都具有法律效力，任何一方不得單方終止和更改，否則視為違約。違約方應(yīng)無條件賠對方的全部損失，重者應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。
2.本合同自簽字之日起生效，工程完工驗(yàn)收，無遺留修補(bǔ)項(xiàng)目，結(jié)算付清款項(xiàng)后自動終止。
六、工程價(jià)格：以報(bào)價(jià)清單為準(zhǔn)，工程量以實(shí)際面積計(jì)算。
七、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
建筑施工合同6
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將位于磚混構(gòu)造民房交由乙方承建，為了使工程能按質(zhì)、按量、按時(shí)完成，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，簽訂以下協(xié)議：
一、工程名稱：
磚混構(gòu)造柱一樓一底共二層民房（總面積約平方米），其中：第一層層高4米，第二層高為3、8米。地腳圈梁高度為40厘米，除天井為混凝土地坪外，其它均要貼地板磚，要求平墻，內(nèi)墻刮鋼化粉二道，外墻體臨路一面帖瓷磚、背面用水泥沙漿抿滑。
二、承包性質(zhì)：
包工不包料，按主體建設(shè)實(shí)際投影面積計(jì)算，每平方米工價(jià)元整（￥：元/平方米）。
三、承包范圍：
工程從地腳圈梁、化糞池、室內(nèi)裝潢（鋪瓷磚、衛(wèi)生間、樓梯、鋼化粉等屬包工范圍的）、圍墻等所有主體和附屬工程由乙方負(fù)責(zé)承建施工，達(dá)到平整光滑、美觀。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)：
工程均由甲乙雙方協(xié)商的建設(shè)方案進(jìn)行施工，在施工過程中不要給甲方造成材料浪費(fèi)，合理使用，如有需要更改的地方經(jīng)甲方同意后方可更改。
1、甲方在施工前必須為乙方保證水、電、路暢通，提供必要的建筑材料；
2、施工所需的攪拌機(jī)、震動器、模板、頂襯及施工工具由乙方提供；
3、每層的澆灌、澆柱必須使用攪拌機(jī)并且有振動器振動，澆柱必須使用插入式振動器振動；
4、整幢房子的施工的線條要平直，墻面要平整、光滑，瓷磚的角線及平整度必須符合建筑質(zhì)量要求；
5、乙方要嚴(yán)格遵照甲方的要求，按國家頒布的現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計(jì)施工規(guī)范行政標(biāo)準(zhǔn)施工，為確保工程質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到甲方要求，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工或返工，若不改正，甲方有權(quán)單方終止合同并拒付工程款。
6、乙方及臨時(shí)工的食宿由乙方自行解決，甲方不再提供任何費(fèi)用。
7、在施工過程中，安全第一，閑雜人員不得進(jìn)入施工現(xiàn)場，乙方必須按國家的安全生產(chǎn)規(guī)定施工，在施工過程中造成各種意外事故，一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
10、乙方所需的建材，必須事先通知甲方，乙方不能以任何借口私自停工。
11、甲方負(fù)責(zé)把材料運(yùn)到工地，其它由乙方自行解決。
12、雙方均有權(quán)提供建議和要求，并有義務(wù)接受對方的合理化建議，要求難以達(dá)成一致的，按甲方意見處理。
13、因不可抗力因素所造成的損失，由雙方共同承擔(dān)。
五、施工及工程質(zhì)量要求：
按國家民用建筑標(biāo)準(zhǔn)和圖紙要求進(jìn)行施工，未明確的'由雙方共同協(xié)商，必須符合質(zhì)檢要求。
1、室內(nèi)鋪地板磚，衛(wèi)生間帖衛(wèi)生磚，其它墻面用鋼化粉刮白抹平，達(dá)到平整光滑、美觀為宜。若鋪地板磚、刷鋼化粉的施工人員不是一伙的，單項(xiàng)施工完畢，施工人員必須將室內(nèi)的殘?jiān)甯蓛簟?/p>
2、樓梯踩步貼地板磚，豎面貼地板磚，面積按投影面積計(jì)算，不按斜度計(jì)算。墻體右山墻和內(nèi)墻為18厘米厚，衛(wèi)生間及廚房門墻為12厘米，干后刮兩道鋼化粉。
3、乙方在施工期間不得隨意浪費(fèi)材料，原則上當(dāng)天的漿料必須當(dāng)天用完，漿號必須符合建筑標(biāo)準(zhǔn)所需的漿號。
4、施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場后必須嚴(yán)格施工管理，確保施工安全，對施工過程中造成的人員傷亡（包括第三者的人員傷亡），由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
5、整幢房屋的主體和附屬工程建設(shè)的質(zhì)量，甲方聘請建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理部門會同乙方共同進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，若達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需返工的部分，工料全部由乙方承擔(dān)。
六、工期要求：
乙方必須按甲方測定好的時(shí)間進(jìn)行澆制，施工日期從20x年月日起至20x年月日，全部工程必須在年月日前竣工驗(yàn)收，交付使用。
七、乙方每建好一層結(jié)束后支付工價(jià)4000元，以后按工程進(jìn)度付款。
工程完工，經(jīng)驗(yàn)收合格后，付清所余工價(jià)。
八、違約責(zé)任：
1、新建房保修期為二年，若出現(xiàn)下列情況，甲方不得以任何借口不維修，保修和維修的工料由乙方自負(fù)。
�、侔迕�、墻體等出現(xiàn)裂縫（板面細(xì)小線縫在2mm以內(nèi)除外）；②房屋出現(xiàn)坍塌跳殼、頂板脫落；
�、燮渌蚪ㄖ|(zhì)量不合格而引起的損失。
2、雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真履行合同協(xié)議，否則甲、乙雙方有權(quán)單方解除合同，違約造成的所有損失均由違約方承擔(dān)。
九、如有未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，此合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方不得在合同中做任何改動（除允許對方同意外），此合同從簽字之日生效，在工程全部完工驗(yàn)收合格、結(jié)賬完畢自行終止。
甲方（簽字蓋手�。篲_________
乙方（簽字蓋手�。篲_________
_____年_____月_____日
建筑施工合同7
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和國家的有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將海口市鳳翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負(fù)責(zé)，達(dá)成如下協(xié)議訂立本合同。
一、 工程概況：
1.1承包范圍：裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。
1.2承包方式：由于本裝修工程項(xiàng)目是合作關(guān)系，(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負(fù)責(zé)采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領(lǐng)其他小業(yè)主品鑒)相應(yīng)為我司推介2到3位業(yè)主供我方裝修進(jìn)行彌補(bǔ);材料由甲方采購;我司包清工：負(fù)責(zé)施工、包工期、包質(zhì)量、包施工安全和文明施工，包一次性竣工驗(yàn)收合格;依據(jù)《裝飾工程清單計(jì)價(jià)書及施工圖為準(zhǔn)》作為本合同附件。
1.3工程地點(diǎn)：�？谑� 小區(qū)
1.4工程造價(jià)：本工程造價(jià)為(大寫：肆萬肆仟伍佰肆拾伍元 小寫￥44545.00元)
二、工程施工期限：
2.1本工程合同工期日歷天數(shù)為60天，自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
2.2因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
2.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
三、甲乙雙方責(zé)任：
3.1 甲方責(zé)任開工前2天，甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位，并協(xié)助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。 3.2協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應(yīng)約定向承包人及時(shí)支付合同價(jià)款。
3.4乙方責(zé)任：開工前2天，乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現(xiàn)場技術(shù)交底。
3.5指派 為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、保工期完成施工任務(wù);解決乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表，遇特殊情況下承包人須推選出符合規(guī)定駐工地代表人選，在征得發(fā)包人沒有認(rèn)可的情況下，承包人擅自更換駐工地代表，須向發(fā)包人支付合同總價(jià)款的￥1‰違約金。
3.7負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的防火、防施工安全工作并承擔(dān)由此可能產(chǎn)生的責(zé)任及費(fèi)用。
3.8工地現(xiàn)場要做到 場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定)。
3.9嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程、環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保護(hù)和垃圾等工作;構(gòu)建物(包含文物保護(hù)建筑)。
四、 結(jié)算方式及付款方法：
4.1即按(4.5)合同約定預(yù)算價(jià)并結(jié)算。
4.2可調(diào)價(jià)格：按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
4.3工程變更簽證經(jīng)雙方確認(rèn)才可生效，在竣工驗(yàn)收結(jié)算后并一起支付。 4.51.82 付款流程：
第一期付款：合同簽訂后三天內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)款的50%，即人民幣 22272.5 元，作為工程預(yù)付款;
第二期付款：水電等隱蔽工程驗(yàn)收后支付合同總價(jià)款的45%，即人民幣 20_5.25 元，作為二期工程款;
第三期付款：工程竣工驗(yàn)收合格后5日內(nèi)付5%的尾款 2227.25 元。
五、違約條款：
5.1乙方在工程完工后，不能按照合同及國家規(guī)范驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的，所造成的損失由乙方承擔(dān)，給予乙方承包合同價(jià)的1‰的罰款。 5.2在施工過程中，乙方不能達(dá)到甲方施工工期的要求，甲方有權(quán)處予乙方承包價(jià)1‰的罰款，并終止合同的執(zhí)行，撤換施工隊(duì)，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
5.3乙方完工后應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)成品，如造成損失，應(yīng)加倍賠償。
5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場，如擅自停工，甲方有權(quán)向乙方索賠
5.5甲方若不按合同約定付款，每延期一天，罰款1‰。否則由此引起的責(zé)任費(fèi)用概由甲方承擔(dān)。
六、 工程驗(yàn)收：
6.1工程質(zhì)量達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的`質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
6.2工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按照工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的人工費(fèi)用，材料損失。全部由承包方承擔(dān)。工期不予順延。
6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前 24 小時(shí)以書面形式通知發(fā)包人驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，發(fā)包人在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行下道工序施工。驗(yàn)收不合格，承包人在發(fā)包人限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收，承包人承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤違約責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
6.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
6.5工程竣工后，乙方并通知甲方驗(yàn)收并簽字，在乙方發(fā)出通知后，5個(gè)工作日內(nèi)，甲方若無簽字驗(yàn)收或甲方自行使用該裝修視為自動驗(yàn)收通過。
七、服務(wù)條款：
裝飾工程結(jié)束后乙方將對(本裝飾項(xiàng)目工程4棟2單元1801)按國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行保修;裝飾項(xiàng)目工程1年、安裝項(xiàng)目工程2年、防水項(xiàng)目工程5年;保修期內(nèi)全部免費(fèi)，但人為部分不在保修內(nèi)，所發(fā)生的材料費(fèi)用概由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
八、附則條款：
本合同若有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商補(bǔ)充并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同都具備同等法律效力。
本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。
甲方： 乙方：
甲方代表人(簽)章 乙方代表人(簽)章
聯(lián)系電話：
開戶行： 開戶行：
聯(lián)系電話：
賬號： 賬號：
簽約地：
年 月 日
建筑施工合同8
甲方：__________________
身份證號碼：____________
乙方：__________________
身份證號碼：____________
依照《民法典》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循自愿、平等、公平和誠信的原則，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程地點(diǎn)：_____________________________。
二、工程名稱：_____________________________。
三、工程內(nèi)容：_____________________________。
四、合同工期
開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;合同總工期：_________天。合同工期日歷天數(shù)以實(shí)際乙方進(jìn)場開始施工之日起計(jì)算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計(jì)算在合同規(guī)定施工工期內(nèi)。
五、工程單項(xiàng)承包單價(jià)(單包工不包料)種類規(guī)格安裝費(fèi)(元)備注包含由進(jìn)場施工合格標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收、退場等，所需要的高路堅(jiān)及檔土墻按設(shè)計(jì)要求____元，全部費(fèi)用甲方不再因市場變化政府政策因素，不在調(diào)整價(jià)格，此價(jià)格為全費(fèi)用包干價(jià)注：以上工程包驗(yàn)收合格，若不合格返工費(fèi)用原材料損耗由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程質(zhì)量技術(shù)要求：乙方嚴(yán)格按照現(xiàn)行施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求施工，必須達(dá)到砂漿飽滿、大面平整、順直、縫寬均勻、標(biāo)高、符合設(shè)計(jì)要求，以及甲方現(xiàn)場施工管理人員發(fā)出的指令施工，質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的，甲方現(xiàn)場管理人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方應(yīng)立即拆除和重新施工，其中耗材的相關(guān)費(fèi)用及由此造成的工期延誤，由乙方獨(dú)立承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及費(fèi)用，乙方不服從管理的應(yīng)立刻清退出場并中止合同，產(chǎn)生的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)任
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期，由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
七、現(xiàn)場管理施工現(xiàn)場使用機(jī)械及工具由乙方負(fù)責(zé)，部分材料在30米之外甲方用機(jī)械轉(zhuǎn)到施工現(xiàn)場，領(lǐng)出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)和照價(jià)賠償。
八、現(xiàn)場處罰制度承包必須服從發(fā)包方現(xiàn)場施工管理人員的管理，由于措施不當(dāng)造成質(zhì)量事故及原材料損耗時(shí)，甲方現(xiàn)場施工管理人員有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場處罰處罰金(50-200元)，乙方拒不簽字時(shí)，由甲方做施工記錄為準(zhǔn)，結(jié)算時(shí)在工程結(jié)算款中予以扣除。因乙方單方面造成工期延誤時(shí)，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。
九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格安全組織施工，并隨時(shí)接受安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。承包方及其勞務(wù)人員所有安全責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包方全部承擔(dān)，發(fā)包方不與承擔(dān)任何連帶責(zé)任。施工現(xiàn)場必須帶安全帽，嚴(yán)禁穿拖鞋，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由發(fā)包方現(xiàn)場施工發(fā)包方處以個(gè)人罰款50元。
十、工程付款方式本工程無預(yù)付款，承包方進(jìn)場施工之日起，每施工30天后，按確認(rèn)完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由發(fā)包方工程師組織驗(yàn)收，合格后30天支付剩余款項(xiàng)。工程完工驗(yàn)收合格。
十一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量：按總(分)包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國家現(xiàn)行的`《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》，本工作必須達(dá)到質(zhì)量評定__________等級。
2、工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收報(bào)告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗(yàn)收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)及時(shí)返工，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
十二、違約責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)提示：明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí)，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，工程承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)工程承包人違反本合同約定，不按時(shí)向勞務(wù)分包人支付勞務(wù)報(bào)酬;
(2)工程承包人不履行或不按約定履行合同義務(wù)的其他情況。
2、工程承包人不按約定核實(shí)勞務(wù)分包人完成的工程量或不按約定支付勞務(wù)報(bào)酬或勞務(wù)報(bào)酬尾款時(shí)，應(yīng)按勞務(wù)分包人同期向銀行貸款利率向勞務(wù)分包人支付拖欠勞務(wù)報(bào)酬的利息，并按拖欠金額向勞務(wù)分包人支付每日_____的違約金。
3、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時(shí)，應(yīng)向勞務(wù)分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應(yīng)賠償因其違約給勞務(wù)分包人造成的經(jīng)濟(jì)損失，順延延誤的勞務(wù)分包人工作時(shí)間。
4、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，勞務(wù)分包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
(1)勞務(wù)分包人因自身原因延期交工的，每延誤____日，應(yīng)向工程承包人支付________元的違約金;
(2)勞務(wù)分包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但能夠達(dá)到國家規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，勞務(wù)分包人應(yīng)向工程承包人支付__________的違約金;
(3)勞務(wù)分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時(shí)，應(yīng)向工程承包人支付違約金__________元，勞務(wù)分包人尚應(yīng)賠償因其違約給工程承包人造成的經(jīng)濟(jì)損失，延誤的勞務(wù)分包人工作時(shí)間不予順延。
5、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
十三、爭議的解決工程承包人和勞務(wù)分包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭議，可以自行和解或要求有關(guān)主管部門調(diào)解，任何一方不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，雙方約定采用下列第__________種方式解決爭議：
(1)雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向_______仲裁委員會申請仲裁;
(2)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十四、本合同未盡事宜及因施工現(xiàn)場額外產(chǎn)生的費(fèi)用，雙方協(xié)商擬定不納入合同范圍內(nèi)。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。
甲方：__________________
________年____月____日
乙方：__________________
________年____月____日
建筑施工合同9
甲方：__________________
乙方：__________________
為了雙方責(zé)任明確，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程項(xiàng)目：樓房建筑，包工不包料，工程造價(jià)每平方米造價(jià)以實(shí)際面積為準(zhǔn)，乙方保證陰歷十一月二十五日必須全部完工，如有工期延誤，一切責(zé)任由乙方自負(fù)。
二、質(zhì)量要求：乙方必須按照雙方之前商定的結(jié)構(gòu)進(jìn)行施工，在施工中發(fā)現(xiàn)小問題甲方可以提出維修，但大梁、柱子等不能出現(xiàn)蜂窩或變形。由建筑材料引起的質(zhì)量問題，由甲方負(fù)責(zé)，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
三、甲方職責(zé)：水、電、路三通及施工中外界干擾，樓房所需一切建筑材料，不能延誤施工。
四、樓房建筑所用的`一切工具、機(jī)械全部由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)責(zé)提供。但甲方負(fù)責(zé)保管義務(wù)。
五、施工安全：乙方在施工一切工傷、事故及上下工交通安全均有乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和刑事連貸責(zé)任。
六、付款方式：工人進(jìn)入工地后正常施工，出地基付款層上板完成付款元，第二層上板完成付款元，第三層上板完成付款元，工程全部完工后甲方付清全部工程款。
七、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。如有違約，有違約方賠償對方一切經(jīng)濟(jì)損失。
甲方：__________________
乙方：__________________
__________年____月____日
建筑施工合同10
XXXXXX公司(以下簡稱甲方)
XXXXXX公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地點(diǎn)： XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程內(nèi)容： XXXXX 承包范圍： 包工包料 開工日期： XXXX年XX月XX日 竣工日期： XXXX年XX月XX日 合同工期總?cè)諝v天數(shù)： 40天 質(zhì)量等級： 合格 合同價(jià)款(大寫)：
第二條 圖紙
一、圖紙?zhí)峁┤掌冢?xxxx年xx月xx日
二、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)： 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單：
二、實(shí)行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權(quán)范圍(如果有)： 無
三、乙方駐工地代表：
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地，由甲方在乙方進(jìn)入現(xiàn)場前三日內(nèi)清除干凈，使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決施工現(xiàn)場遺留的問題。
二、在乙方進(jìn)入現(xiàn)場前三日內(nèi)將施工所需要的'水、電源、線路從施工場地外部接至施工現(xiàn)場內(nèi)指定地點(diǎn)，并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
一、 乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙進(jìn)行施工。
二、 乙方提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、法人授權(quán)委托書。
三、向甲方代表提供工程進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間和份數(shù)：乙方進(jìn)入現(xiàn)場二日內(nèi)，一份。
四、負(fù)責(zé)在交工前清理施工現(xiàn)場。
第六條 檢查和返工
乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方代表對施工質(zhì)量的檢查，如因質(zhì)量問題需要乙方返工、修改，乙方應(yīng)承擔(dān)由返工、修改而增加的費(fèi)用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的經(jīng)濟(jì)支出，由甲方承擔(dān)。
第七條 工程質(zhì)量等級:合格.
第八條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
一、按照建筑施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB 50300-20xx驗(yàn)收。
第九條 工程價(jià)款與支付
一、 總造價(jià)：
二、付款方式：
1、合同簽訂日起，甲方支付給乙方總造價(jià)40%預(yù)付款。
2、施工進(jìn)度完成80%支付總造價(jià)35%工程款，驗(yàn)收合格再支付總造價(jià)20%工程款。
3、一年后支付總造價(jià)5%質(zhì)保金。
第十條 乙方采購材料設(shè)備
一、乙方采購材料、設(shè)備的要求：經(jīng)甲方代表驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后方可投入施工。
二、材料要求：
第十一條 竣工驗(yàn)收
乙方提供驗(yàn)收報(bào)告的時(shí)間：工程竣工驗(yàn)收后二日內(nèi)。
一、工程竣工后，由乙方于工程竣工驗(yàn)收合格后三日內(nèi)，向甲方代表提交結(jié)算報(bào)告，并由甲方代表批準(zhǔn)。
第十三條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗(yàn)收記錄上簽字之日起計(jì)算，保修期為壹年。
二、由乙方提供的工程安裝，因產(chǎn)品及施工質(zhì)量問題，乙方在接到甲方通知后二日內(nèi)派人修理。
第十四條 爭議
在履行合同中，如甲乙雙方發(fā)生爭議，其解決的程序?yàn)椋鹤孕姓{(diào)解、申請、提出起訴，在爭議未果之前應(yīng)保持施工連續(xù)，同時(shí)甲乙雙方都要保護(hù)好已完工程。
第十五條 安全施工
一、在施工期間，由乙方自行承擔(dān)所發(fā)生的一切安全事故責(zé)任。
二、乙方應(yīng)遵守甲方廠規(guī)廠紀(jì)。
第十六條 其它
一、本合同自協(xié)議條款約定后雙方簽字之日起生效，合同有效期為二年。
二、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
三、本合同內(nèi)的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后另簽協(xié)議，與本合同具有同等效力。
甲方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方：(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字) 委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)
開戶銀行名稱： 開戶銀行名稱：
銀行帳號： 銀行帳號：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
建筑施工合同11
一、建筑施工合同中管理費(fèi)
（一）管理費(fèi)全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。” 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費(fèi)，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以收繳。
最高人民法院審理認(rèn)為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財(cái)產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定，不能因?yàn)檫m用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費(fèi)。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費(fèi)，認(rèn)定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn)，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M(fèi)支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費(fèi)的條款亦無效，故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費(fèi)用，不予支持。騰達(dá)公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費(fèi)55．6241萬元，并無不當(dāng)。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費(fèi)的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費(fèi)公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認(rèn)定合同中的管理費(fèi)條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)支付比例。最高人民法院并未將管理費(fèi)視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費(fèi)數(shù)額，而是將管理費(fèi)確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費(fèi)用，從而酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)數(shù)額。
�。ㄈ└鶕�(jù)過錯原則確定管理費(fèi)數(shù)額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅(jiān)、黃澤喜）按工程實(shí)際結(jié)算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費(fèi)、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認(rèn)定為無效，中太公司與余松堅(jiān)、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費(fèi)、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費(fèi)用，屬違法所得，不宜認(rèn)定為合同無效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)算的工程款；盡管此約定是當(dāng)事人真實(shí)意思表示，但合同被認(rèn)定為無效后，如何分配此筆費(fèi)用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實(shí)際情況決定各半分配并無不當(dāng)。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”上述案件中，非法轉(zhuǎn)包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責(zé)任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費(fèi)數(shù)額。
（四）根據(jù)合同履行情況結(jié)算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認(rèn)為：對管理費(fèi)，從二審查明的案件事實(shí)來看，雙方在有關(guān)會議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實(shí)進(jìn)行結(jié)算。因此，二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費(fèi)，并無不當(dāng)。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，認(rèn)定涉案管理費(fèi)屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持�！鄙鲜霭讣校姘负贤m然無效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的.一部分。涉案工程竣工驗(yàn)收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價(jià)款時(shí)，亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實(shí)結(jié)算管理費(fèi)。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M(fèi)無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當(dāng)事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費(fèi)，且華隆公司未能提交對此項(xiàng)工程進(jìn)行過管理并支付相應(yīng)管理費(fèi)的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當(dāng)。
二、建筑施工合同的法律含義
建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費(fèi)用的法律意思是什么
管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費(fèi)用。包括的具體項(xiàng)目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動保險(xiǎn)費(fèi)、董事會費(fèi)、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、綠化費(fèi)、管理人員工資及福利費(fèi)等。
管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用，在發(fā)生的當(dāng)期就計(jì)入當(dāng)期的損失或是利益。
企業(yè)應(yīng)通過“管理費(fèi)用”科目，核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。
建筑施工合同12
發(fā)包方：_________________（以下簡稱甲方）甲方身份證號：_________________
承包方：_________________（以下簡稱乙方）乙方身份證號：_________________
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的.建筑施工。經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴(yán)格履行、任何一方如有違反應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
一、工程名稱：_________________私有住宅樓一棟
二、承包范圍及內(nèi)容：_________________按設(shè)計(jì)圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內(nèi)容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內(nèi)外墻所有建筑材料的場內(nèi)垂直運(yùn)輸。
三、承包方式：_________________包工不包料。
四、包工工資：_________________按建筑面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機(jī)械、墻體的粗裝修）。
五、面積計(jì)算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計(jì)算。
六、工程結(jié)算：_________________
�。�1）、其它項(xiàng)目結(jié)算：_________________地圈梁按零工計(jì)算。墻體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費(fèi)用均包括在面各積造價(jià)內(nèi)。乙方不得無理要求補(bǔ)助其他費(fèi)用。
七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價(jià)的預(yù)付工資。粗裝修完工后再預(yù)付工資。
八、工程工期：_________________初定8月1日開工、工期5個(gè)月、其中主體工程3個(gè)月，裝修2個(gè)月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往后順延。
九、甲方職責(zé)：_________________甲方在施工中及時(shí)提供各種建筑材料、并提供施工技術(shù)咨詢服務(wù)、提供施工圖紙二份及相關(guān)輔助資料，按是支付承包工資。
十、乙方責(zé)任：_________________
�。�1）、工程質(zhì)量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節(jié)約、杜絕浪費(fèi)、保證質(zhì)量。如乙方在施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方必須負(fù)責(zé)返工和承擔(dān)返工費(fèi)用。施工保養(yǎng)由甲方負(fù)責(zé)。
�。�2）、乙方在施工中應(yīng)規(guī)范操作、安全施工，由甲方支付1000元保險(xiǎn)費(fèi)。對于自身和其它的安全負(fù)由乙方負(fù)責(zé)，任何安全事故責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
�。�3）、工期：_________________乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定工期完工。計(jì)劃并安排好各道施工程序。除正常保養(yǎng)停工以外，正常施工期間乙方不得無故停工或退場，乙方無故停工或退場經(jīng)甲方催促三次以上仍未復(fù)工，甲
方有權(quán)終止合同，另擇他人施工，原剩余工程款不得支付。
十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽字蓋章）：_________________
乙方（簽字蓋章）：_________________
_____年_____月_____日
建筑施工合同13
包方(甲方)：
承包方(乙方)：
項(xiàng)目名稱：
工程地點(diǎn)：
建設(shè)工程專業(yè)分包合同
發(fā)包方(甲方)： 成都市鹽道街外語學(xué)校
承包方(乙方)： 核工業(yè)西南建設(shè)集團(tuán)有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《建筑安裝工程總分包實(shí)施辦法》及相關(guān)文件的`規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
一、工程名稱： 成都市鹽道街外語學(xué)校校園風(fēng)貌改造工程二標(biāo)段
二、工程地點(diǎn)： 成都市航空港機(jī)場路
三、工程范圍： 對校內(nèi)原美樂幼兒園前籃球場進(jìn)行改造
四、工程價(jià)款及工程量確認(rèn)：詳附簽證單(簽證中單價(jià)為綜合單價(jià)，單未含稅金，稅金按清單定額另計(jì)，工程量為實(shí)際發(fā)生量)。
第二條 施工內(nèi)容
1、 主體工程內(nèi)容：原籃球場重做EPDM塑膠透氣性面層(面層厚度為8mm厚)，畫出標(biāo)準(zhǔn)籃球和羽毛球活動區(qū)域。
2、 附屬工程內(nèi)容：
1)、新作前鏟除籃球場原塑膠面層;
2)、采用C30細(xì)石混凝土修復(fù)籃球場基層損壞的地方;
3)、用黑色塑膠顆粒對籃球場基層有高差的地方進(jìn)行找平;
4)、籃球場周邊綠化增加。
第三條 雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水接口、電源接頭、配合施工過程正常順利進(jìn)行。
2、確認(rèn)施工圖紙及方案，并說明使用材料和效果。
3、組織工程竣工驗(yàn)收，并按合同規(guī)定辦理工程決算。
二、乙方責(zé)任
1、按甲方要求及有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、使用材料需符合標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)要求。
3、工程需符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：籃球場面層平整度達(dá)到要求，誤差因在2mm以內(nèi);籃球場面層外觀無裂痕，無明顯接頭、分層、凹凸現(xiàn)象，不積水。
4、工程竣工后清理現(xiàn)場，做到工完場清。
第四條 工程結(jié)算
合同總價(jià)為 (大寫： ) ，于 年 月一次性結(jié)清。
第五條 附件
1、簽證單： 張。
2、籃球場圖紙。
第六條 附則
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)。解決不了的，可向工程所在地經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁。
二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字后生效，至工程全部竣工并付清工程款后失效。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
單位住所： 單位住所：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
建筑施工合同14
第一部分 合同條件
一、詞語含義及合同文件
第一條 詞語含義。在本合同，下列詞語除協(xié)議條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的含義：
1．合同：是指為實(shí)施工程，發(fā)包方和承包方之間達(dá)成的明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。
2．協(xié)議條款：是指結(jié)合具體工程，除合同條件外，經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達(dá)成一致意見的條款。
3．發(fā)包方（簡稱甲方）：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。
4．承包方（簡稱乙方）：協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當(dāng)事人。
5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
7．社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對工程進(jìn)行的監(jiān)理。
8．總監(jiān)理工程師：工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。
9．設(shè)計(jì)單位：甲方委托的具備與工程相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設(shè)計(jì)，且乙方具備相應(yīng)設(shè)計(jì)資質(zhì)，甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計(jì)合同。
10．工程：是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達(dá)到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，
對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進(jìn)行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理。
11．工程造價(jià)管理部門：各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程造價(jià)管理部門。
12．工程質(zhì)量監(jiān)督部門：各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
13．合同價(jià)款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價(jià)款總額。招標(biāo)工程的合同價(jià)款為中標(biāo)價(jià)格。
14．追加合同價(jià)款：在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認(rèn)后按計(jì)算合同價(jià)款的方法增加的合同價(jià)款。
15．費(fèi)用：甲方在合同價(jià)款之外需要直接支付的開支或乙方應(yīng)承擔(dān)的開支。
16．工期：協(xié)議條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)（包括一切法定節(jié)假日在內(nèi)）計(jì)算的工期天數(shù)。
17．開工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18．竣工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
20．分段或分部工程：協(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。
21．施工場地：由甲方提供，并在協(xié)議條款內(nèi)約定，供乙方施工、操作、運(yùn)輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場
地（包括一切通道）。
22．施工設(shè)備和設(shè)施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施。
23．工程量清單：發(fā)包方在招標(biāo)文件中提供的、按法定的工程量計(jì)算方法（規(guī)則）計(jì)算的全部工程的分部分項(xiàng)工程量明細(xì)清單。
24．書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復(fù)寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認(rèn)的會議紀(jì)要、電報(bào)、電傳等。
25．不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的瀑炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定的自然災(zāi)害等。
第二條 合同文件及解釋順序。合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1．協(xié)議條款；
2．合同條件；
3．洽商、變更等明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；
4．建設(shè)工程施工合同；
5．監(jiān)理合同；
6．招標(biāo)發(fā)包工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)書和中標(biāo)通知書；
7．工程量清單或確定工程造價(jià)的工程預(yù)算書和圖紙；
8．標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料、要求；當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，由雙方協(xié)商解釋，協(xié)商不成時(shí)，按協(xié)議條款第35條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甲方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間向乙方提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí)，乙方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表和設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。
甲方要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的費(fèi)用，均由甲方承擔(dān)。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)（含地方法規(guī)），及協(xié)議條款約定的規(guī)章。
第四條 圖紙。甲方在開工日期7天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時(shí)，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等的責(zé)任和費(fèi)用承擔(dān)。
二、雙方一般責(zé)任
第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的'義務(wù)：
1．甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，行使自己部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時(shí)候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。確有必要時(shí)，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時(shí)內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求，甲方代表在乙方提出確認(rèn)要求24小時(shí)后不予答復(fù)，視為乙方要求已被確認(rèn)。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時(shí)內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時(shí)內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價(jià)款和對乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
3．甲方代表應(yīng)按合同約定，及時(shí)向乙方提供所需指令、批準(zhǔn)、圖紙并履行其它約定的義務(wù)。否則乙方在約定時(shí)間后24小時(shí)內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時(shí)內(nèi)不予答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的追回合同價(jià)款，并賠償乙方的有關(guān)損失，延誤的工期相應(yīng)順延。甲方代表易人，甲方應(yīng)于易人前7天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第六條 委托監(jiān)理。本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。
非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。
合同履行中，發(fā)生影響甲，乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理。
總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
三、施工組織設(shè)計(jì)和工期
第十條 施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃。乙方應(yīng)在協(xié)議條款約定的日期，將施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃提交甲方代
表。甲方代表應(yīng)按協(xié)議條款約定的時(shí)間予以批準(zhǔn)或提出修改，逾期不批復(fù)，可視為該施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃已
經(jīng)批準(zhǔn)。乙方必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方代表對進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)展與進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，乙應(yīng)按甲
方代表的要求提出措施，甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十一條 延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時(shí)開工，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期7天
前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內(nèi)答復(fù)乙方。甲方代表7天內(nèi)不予答復(fù)，視為已同意乙方要求，工
期相應(yīng)順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔(dān)乙方因此造成的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期。
第十二條 暫停施工。甲方代表在確有必要時(shí)，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按
甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工工程。乙方實(shí)施甲方代表處理意見后，可提出復(fù)工要求，甲方代表應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)給予答
復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。停工責(zé)任在甲
方，由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。因甲方代表不及時(shí)作出答復(fù)，施工無
法進(jìn)行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條 工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
1．甲方不能按協(xié)議條款的約定提供開工條件；
2．工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
3．一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)；
4．工程未按時(shí)支付；
5．不可抗力；
6．其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價(jià)款向甲方代表提出報(bào)告，甲方代表在收到報(bào)告后7天
內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方可視為延期及要求已被確認(rèn)。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條 工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議。乙方按協(xié)議修訂進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)甲方批
準(zhǔn)。甲方應(yīng)在7天內(nèi)給予批準(zhǔn)，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容：
1．提前的時(shí)間；
2．乙方采取的趕工措施；
3．甲方為趕工提供的條件；
4．趕工措施的追加合同價(jià)款和承擔(dān)；
5．提前竣工受益（如果有）的分享。
四、質(zhì)量與檢驗(yàn)
第十五條 工程樣板。按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗(yàn)合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。制作樣板間的全部費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。
第十六條 檢查和返工。乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)和樣板間標(biāo)準(zhǔn)的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒�、修改的費(fèi)用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價(jià)款，由甲方承擔(dān)。
第十七條 工程質(zhì)量等級。工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)支付由此增加的追加合同價(jià)款，對工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)的順延。
第十八條 隱蔽工程和中間驗(yàn)收。工程具備隱蔽條件或達(dá)到協(xié)議條款約定的中間驗(yàn)收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗(yàn)收48小時(shí)前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。
第十九條 重新檢驗(yàn)。無論甲方代表是否參加驗(yàn)收，當(dāng)其提出對已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí)，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露，并在檢驗(yàn)后重新隱蔽或修復(fù)后隱蔽。檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。
第三十五條 爭議
35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方同意由＿＿＿仲裁委
員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第三十六條 違約
36．1 違約的處理：
36．2 違約金的數(shù)額：
36．3 損失的計(jì)算方法：
36．4 甲方不按時(shí)付款的利息率：
第三十七條 索賠
第三十八條 安全施工
第三十九條 專利技術(shù)和特殊工藝
第四十條 不可抗力
40．1 不可抗力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：
第四十一條 保險(xiǎn)
第四十二條 工程停建或緩建
第四十三條 合同生效與終止
43．1 合同生效日期：
第四十四條 合同份數(shù)
44．1 合同副本份數(shù)：
44．2 合同副本的分送責(zé)任：
44．3 合同制訂費(fèi)用：
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
合同訂立時(shí)間： 年 月 日
鑒（公）證意見：
經(jīng)辦人：
鑒（公）證機(jī)關(guān)（蓋章）：
年 月 日
建筑施工合同15
招標(biāo)編號( )
甲方(建設(shè)單位)：
乙方(施工單位)：
遵照《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項(xiàng)目報(bào)建和市招標(biāo)辦備案，甲、乙雙方對本工程項(xiàng)目進(jìn)行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。
一、工程項(xiàng)目的綜合說明
1、名稱：
2、地址：
3、規(guī)模：
4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：
5、發(fā)包方式：
6、發(fā)包范圍：
7、年 月 天
8、質(zhì)量要求：
二、工程造價(jià)
1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價(jià)為：
人民幣： 元(大寫： )
人民幣： 元(大寫： )
2、價(jià)格計(jì)算依據(jù)：
(1)標(biāo)定的定額為：
(2)標(biāo)定的`取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
(3)政策性調(diào)價(jià)文件截止日期：
三、材料采購供應(yīng)
材料采購、運(yùn)輸、保管的責(zé)任和計(jì)價(jià)依據(jù)：
對材料質(zhì)量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進(jìn)度向乙方準(zhǔn)時(shí)付款。
3、按XX市有關(guān)文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價(jià)的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個(gè)月內(nèi)全部付清。
4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)：
五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計(jì)變更費(fèi)用的計(jì)取
1、施工過程三通一平由甲方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)。
2、基礎(chǔ)墊層以下的地基處理有乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)，待竣工結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生給與調(diào)整。
3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等重大設(shè)計(jì)變更由該工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負(fù)責(zé)施工，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)。待竣工結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生給予調(diào)整。
六、工程保修
本工程保修按《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補(bǔ)充條款，作為本合
同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：
1、由仲裁委員會仲裁;
2、向 人民法院起訴。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負(fù)責(zé)人簽字生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 電話： 電話：
簽約日期：
簽約地點(diǎn)：
建筑施工合同16
發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,本著平等、自愿、公平、誠實(shí)、守信的原則，雙方就本著建筑工程施工事宜達(dá)成共同遵守的條款如下：
一、 工程概況：
1、 工程名稱：
2、 工程地點(diǎn)：
3、 工程內(nèi)容：凡圖紙以內(nèi)的工程，乙方負(fù)責(zé)作完，凡圖紙以外的工程，甲方再加工時(shí)費(fèi)。
4、 本工程(毛墻毛地，外墻原漿勾縫，沒有瓦帽、前墻瓷磚。)
5、 承包形式：包工不包料，只包土建其余不包。
二、 承包價(jià)格：( )元/m2。
三、 施工要求：乙方施工必須按照施工要求進(jìn)行，凡檢查不符合要求的`部分應(yīng)立即返工。
四、 材料供應(yīng)(甲方 )
五、 工期：
六、 付款方式：工人進(jìn)入施工現(xiàn)場先付生活費(fèi)( )元，一層主體磚砌完付整個(gè)工程款的( )，一層現(xiàn)澆頂打完付整個(gè)工程款的( )，二層砌完磚付工程款()，二層打完頂付工程款的( )，內(nèi)粉完付整個(gè)工程款的( )，外墻及地面粉完付( )。
七、 安全事故只負(fù)責(zé)自己工人的安全。
八、 施工期間鐵釘、鐵絲、墨、工程線、水費(fèi)、電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，甲方負(fù)責(zé)回填，保證不影響施工。
九、 乙方不負(fù)責(zé)工程的水、暖、電安裝工程及門窗、欄桿等安裝和上下水地溝的挖土和填實(shí)。
十、 甲方負(fù)責(zé)水、電、路三通。
十一、 因下雨、停水、停電所誤工期相應(yīng)順延，因工程款不按時(shí)到位，造成停工責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
十二、 甲方負(fù)責(zé)看管好乙方的工程設(shè)備及住宿，生活燒煤、澆磚。
十三、 建筑面積計(jì)算長×寬，雨罩0.8米以內(nèi)算一半，0.8米以外算全面積。
十四、 其它：如果甲方?jīng)]有辦理手續(xù)，或鄰家沒有協(xié)商造成停工，由甲方負(fù)責(zé)誤工費(fèi)。甲方負(fù)責(zé)澆磚、看場、拉送設(shè)備。
以上協(xié)議雙方各自遵守，本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效，本合同工程完款付完自行作廢。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
建筑施工合同17
包方：_________(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責(zé)任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：
(一)工程項(xiàng)目
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、承包造價(jià)：_________元(大寫：_________)
(二)工程期限
根據(jù)本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應(yīng)順延)開工日期為______年__月__日至______年__月__日，總工期_________天。
(三)本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程
乙方必須嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
(四)工程價(jià)款支付及結(jié)算
本工程按進(jìn)度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
(五)其它約定
1、甲方承擔(dān)的安全責(zé)任、權(quán)利
(1)甲方負(fù)責(zé)制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;
(2)甲方有權(quán)要求乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應(yīng)急處理預(yù)案;
(3)甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰;
(4)甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責(zé)令退場。
2、乙方的'責(zé)任、權(quán)利
(1)乙方施工時(shí)是安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人，必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度;
(2)乙方負(fù)責(zé)為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險(xiǎn)，并根據(jù)需要為從事高度危險(xiǎn)工作的人員購買適當(dāng)?shù)娜松硪馔鈧ΡｋU(xiǎn)，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部負(fù)責(zé);
(3)乙方應(yīng)對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負(fù)責(zé)，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險(xiǎn)作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護(hù)工作;
(4)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護(hù)用品，不能滿足安全施工需要時(shí)，人員不得進(jìn)入施工現(xiàn)場。
(六)其它
其它未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
______年__月__日
______年__月__日
建筑施工合同18
甲方：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
乙方：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
為加強(qiáng)合作意識，明確責(zé)任，本著“安全第一，預(yù)防為主”的目的，讓安全隱患消滅在萌芽中，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，簽訂如下合同：
一、工程項(xiàng)目期限：
自_____年____月_____日起開工至_____年____月_____日止完工。
二、甲方安全責(zé)任
1、甲方不得對從事建設(shè)活動的勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求。
2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法規(guī)要求的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施等。
3、進(jìn)場施工作業(yè)前對乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全事項(xiàng)交底。
4、指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)管該項(xiàng)目的安全工作，并配合乙方解決因甲方因素而影響安全施工的問題。
5、在易燃易爆、帶電運(yùn)行、機(jī)械運(yùn)作的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，事先要求和協(xié)助乙方制訂安全措施并監(jiān)督實(shí)施。
6、監(jiān)督檢查乙方的安全施工作業(yè)情況，對違法亂紀(jì)現(xiàn)象按甲方單位安全檢查考核細(xì)則規(guī)定進(jìn)行違規(guī)執(zhí)罰。因乙方嚴(yán)重違規(guī)施工作業(yè)而影響甲方正常生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)停止其施工作業(yè)至整改驗(yàn)收合格為止。
三、乙方安全責(zé)任
1、乙方要根據(jù)《施工現(xiàn)場安全管理制度》做好各項(xiàng)安全工作。
2、乙方的特種作業(yè)人員要依照《特種作業(yè)人員持證上崗管理制度》做好安全工作。
3、施工中，乙方因操作不當(dāng)人為造成的事故，由乙方負(fù)全責(zé)。甲方有權(quán)制止乙方的違章指揮和違章作業(yè)。乙方如不依照甲方提出的.各項(xiàng)安全管理制度具體操作，甲方有權(quán)終止合同。
4、施工中，如因不可預(yù)知或自然災(zāi)害發(fā)生，乙方負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的緊急救險(xiǎn)和處理，保護(hù)好現(xiàn)場，并立即啟動應(yīng)急預(yù)案。
5、乙方要保證定期開展對員工的安全活動及安全檢查工作。
6、乙方的施工管理干部，工程技術(shù)人員必須熟悉《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》，凡不了解“規(guī)程”的技術(shù)人員和未受過安全教育的人員，都不許參加施工。
7、現(xiàn)場施工應(yīng)遵守國家和地方關(guān)于勞動安全，勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關(guān)規(guī)定，為施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn)，配備合格的勞動防護(hù)用品、安全用具。
8、在出現(xiàn)安全隱患時(shí)，乙方要及時(shí)予以排除。
9、乙方對工程施工對象的質(zhì)量安全終身負(fù)責(zé)，除不可預(yù)知或自然災(zāi)害發(fā)生，乙方要保證建筑不發(fā)生傾斜、墻體裂痕、墻皮脫落等質(zhì)量安全事故發(fā)生。
四、施工安全保證金
甲方預(yù)留工程款的10%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發(fā)生人身重傷、電網(wǎng)和設(shè)備及以上事故，于工程竣工驗(yàn)收后將該保證金全額退還；若施工過程中發(fā)生下列有乙方責(zé)任的安全事故，扣除相應(yīng)數(shù)額的安全保證金：
1、發(fā)生人身死亡事故、電網(wǎng)和設(shè)備重大事故，扣除全部安全保證金；
2、發(fā)生人身重傷事故、電網(wǎng)和設(shè)備事故，扣除50%安全保證金；
3、乙方人員發(fā)生違章行為的經(jīng)濟(jì)處罰，按處罰規(guī)定從安全保證金內(nèi)扣除。
五、違約責(zé)任
1、由于甲方或乙方責(zé)任造成對方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財(cái)產(chǎn)損失，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、合同履行中，發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關(guān)資質(zhì)材料無效，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
3、發(fā)現(xiàn)乙方現(xiàn)場作業(yè)人員有違章行為的，比照甲方有關(guān)安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定對甲方職工相類似的違章行為應(yīng)扣款數(shù)額，承擔(dān)相應(yīng)的違約金。
4、乙方未設(shè)置安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計(jì)；施工人員未掌握本工程項(xiàng)目特點(diǎn)及施工安全措施；用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿足施工需要，甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。
5、乙方人員安全工作規(guī)程抽考不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)50元/人次的違約責(zé)任；特種人員無證上崗乙方應(yīng)承擔(dān)100元/人次的違約責(zé)任。
六、該合同一式____份，甲乙雙方各持____份。簽字之日起生效，工程終止后本協(xié)議即告終止。
甲方：
法定代表人：
______年_____月_____日
乙方：
法定代表人：
______年_____月_____日
建筑施工合同19
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條：工程概況
1.1、工程名稱：裝修工程
1.2、工程地點(diǎn)：承包范圍： 等工程
1.3、承包方式：包工包料
1.4、工期：本工程擬定于 年 月 日開工， 年 月 日竣工。
1.5、工程質(zhì)量：一次驗(yàn)收合格
1.6、合同價(jià)款(人民幣大寫)：。
第二條：甲方工作
2.1、開工前7天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明二份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物，向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。
2.2、指派 為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、簽證手續(xù)和其他事宜。
第三條：乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃。
3.2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或甲方指令進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、安全等工作，處理好由于施工帶來的`擾民問題及周邊單位(住戶)的關(guān)系。
第四條：工期約定
4.1、因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.2、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
第五條：關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、甲方指令、設(shè)計(jì)變更和《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到通知7天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。
第六條：關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第(2)種：
(1)固定價(jià)格。
(2)可調(diào)價(jià)格：按照國家工程規(guī)定和 工程建筑計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算總造價(jià)，并按實(shí)際工作內(nèi)容、工作量進(jìn)行調(diào)整和總價(jià)結(jié)算。
6.2、本合同生效后，甲方分三次支付工程款：
(1)工程進(jìn)場后，支付合同總價(jià)40%的工程款 元整;
(2)工程工作量完成80%后，支付合同總價(jià)40%的工程款 元整;
(3)工程竣工驗(yàn)收合格并且工作量經(jīng)審計(jì)審核確認(rèn)后支付至工程審核總價(jià)的95%，5%的余款為質(zhì)量保證金，半年質(zhì)保期滿后一次付清。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方，甲方自接到上述資料10天內(nèi)審定完畢，到期未提出異議，視為同意。
第七條：有關(guān)安全生產(chǎn)沒和防火的約定
7.1、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他的相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。
7.2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第八條：獎勵和違約責(zé)任
8.1、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
8.4、因甲方原因造成乙方連續(xù)停工7天以上，甲方應(yīng)按照國家及上海市建筑工程的有關(guān)規(guī)定向乙方怠工費(fèi)。
8.5、因乙方原因不能按時(shí)竣工的，乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方支付延期交付賠償金。
8.6、因一方原因。合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第九條：爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工作進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
9.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由/仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成仲裁協(xié)議的、可向工程所在地人民法院起訴)。
第十條：其他約定
10.1、工程竣工結(jié)算
執(zhí)行上海市20xx定額;費(fèi)率參照上海市發(fā)布的費(fèi)率參考標(biāo)準(zhǔn)并考慮到夜晚加班施工、民工漲價(jià)因素，土建裝修執(zhí)行9%(記取基數(shù)為直接費(fèi))、安裝執(zhí)行48%(記取基數(shù)為直接費(fèi))，措施費(fèi)按5%執(zhí)行，抹灰油漆工98元/工日、木工106元/工日、磚瓦工90元/工日、其余工種80元/工日，加班費(fèi)不再另計(jì);材料按合同工期內(nèi)市場綜合信息的有關(guān)價(jià)格并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)算，其規(guī)格、式樣、主材價(jià)格須經(jīng)甲方認(rèn)可。總工程款按總隊(duì)審計(jì)部門審定金額結(jié)算。
10.2、工程承包范圍內(nèi)的材料原則上由乙方自行采購，但所購材料必須符合國家及上海市有關(guān)技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
10.3、工程施工中所需的場地及水電費(fèi)由甲方提供，所產(chǎn)生的水電費(fèi)由乙方按實(shí)結(jié)算。
10.4、其他相關(guān)事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
第十一條：附則
11.1、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，蓋章后生效。
11.2、本合同履行完后自行終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同20
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定，為了確保甲方房屋施工順利進(jìn)行，為明確雙方在建設(shè)項(xiàng)目施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，本著雙方“責(zé)、權(quán)、利”，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特訂立本合同。
一、工程慨況：
二、承包方式：
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍：
按甲方提供施工圖，乙方負(fù)責(zé)所有施工機(jī)械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎(chǔ)土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內(nèi)容。外墻正立面貼外墻磚，其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衛(wèi)生間，廚房，樓梯踏步所有貼墻地磚。
四、承包價(jià)格及付款方式：
1、價(jià)格：_______元／平方米（建筑面積）。建筑面積按照國家規(guī)定計(jì)算方式計(jì)算，增減工程量按照市場行情，雙方協(xié)商解決。
2、基礎(chǔ)竣工后付款人民幣5000元整；每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整，內(nèi)外粉刷完工后付款_____元整，春節(jié)前無質(zhì)量問題余款一次性付清，（如有質(zhì)量問題返工達(dá)標(biāo)后，另外賠材料）。
五、工期及安全責(zé)任：
工期從______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推遲一天罰款____元／天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間：
1、本工程所有安全事項(xiàng)均由乙方負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)按工程的要求負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財(cái)產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé)；第三人造成乙方及其員工傷害的.，由第三人負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事，專業(yè)施工人員持證上崗；高空作業(yè)部分必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護(hù)人員，電焊作業(yè)注意防火等。
3、施工過程中本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù)，乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人，特別是不得轉(zhuǎn)包、分包否則甲方有權(quán)終止合同，慨不結(jié)算，乙方無條件賠償。
六、質(zhì)量要求：
乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、后期維修：
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任。
八、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償；
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、以上合同望雙方遵守各自責(zé)任，本合同一式____份，自簽字日期生效。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工合同04-09
建筑施工合同10-31
建筑施工合同11-16
施工建筑合同04-22
建筑施工的合同02-14
民房建筑施工合同04-16
建筑施工簡單合同05-12
【推薦】建筑施工合同03-09
【薦】建筑施工合同03-14
建筑施工合同【精】03-10